logo
Раскрытие информации эмитентами
Казанский Юридический Центр предоставляет широкий спектр услуг в сфере правового и финансового консалтинга. В 2008-2012 гг. Центр занимает 2 место в рейтинге юридических компаний РТ. В 2011-2012 гг. компания отобрана в качестве участника гос.программы «Начало дела».

Нет задания – нет работы

12.11.2014

В Постановлении № Ф09-6527/14 от 23.10.2014 Арбитражный суд Уральского округа указал, что поскольку факт нарушения сроков исполнения обязательств подрядчиком по вине заказчика подтвержден материалами дела, суды правомерно не нашли оснований для взыскания неустойки за нарушение сроков выполнения работ.

В судебном акте указывается, что подрядчик имеет право не приступать к работе или приостановить начатую работу в случаях, когда имеет место нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, что в свою очередь является препятствием для исполнения договора подрядчиком.

Встречной обязанностью ответчика по договору подряда является изготовление проектной и рабочей документации. Между тем реализация названной обязанности обусловлена предоставлением подрядчику техзадания на проектирование и иных исходных данных, необходимых для составления технической документации. В связи с изложенным истец должен доказать исполнение такой обязанности надлежащим образом.

Должник не считается нарушившим срок, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора. Таким образом, взыскание пени по договору подряда является необоснованным в случаях, если просрочка исполнения указанного обязательства произошла по вине заказчика или вследствие непреодолимой силы подготовке исков как в суд общей юрисдикции, так и в арбитражный суд.

Шишковская Полина Викторовна



Опубликовать:

Отзывы

01.11.2016 Савелий Зеленков

Отличная юридическая компания, к которой мы обращаемся регулярно. Очень качественная юр. помощь, люди знают своё дело. Особенно хотел бы отметить Александра Смирного, знатока своего дела. Спасибо!
Источник: Flamp

Все отзывы

Компания Казанский Юридический Центр не является регистрирующим органом и оказывает услуги только в части получения/подачи/подготовки документов (сведений) и/или представительства в соответствующих государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию (регистрацию изменений/реорганизацию/ликвидацию) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрацию перехода прав на объекты недвижимости, регистрацию выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг (акций), регистрацию объектов интеллектуальной собственности и перехода прав на них и пр. Подробнее